Договор поставки № ___

г. Москва                                               «___» ________ _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛСИН» (ОГРН 5157746160292) в лице генерального директора Катринец Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, далее именуемое «Поставщик», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «_______» (ОГРН ______________) в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, далее именуемое «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (далее – «Товар») в соответствии с условиями Договора. Ассортимент, количество, цена и характеристики Товара определены в Спецификации, которая является неотъемлемой частью Договора. 
1.2. При согласовании Сторонами поставки также другого товара, не указанного в Спецификации, его ассортимент, количество, цена и характеристики определяются в дополнительном соглашении к Договору, которое становится его неотъемлемой частью. 
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар не заложен, не арестован, не является предметом исков и свободен от прав третьих лиц.

2. Качество Товара. Гарантии

2.1. Поставляемый Товар не был в употреблении, не имеет недостатков.
2.2. Качество поставляемого Товара соответствует требованиям безопасности ГОСТов РФ и иным документам и правилам, предусмотренным действующим российским законодательством.
2.3. Покупатель, осуществляющий розничную продажу поставленного ему Товара, вправе требовать замены Товара ненадлежащего качества, возвращенного потребителем, только если докажет, что недостатки Товара возникли до передачи Товара Покупателю или сдачи Товара перевозчику. 
2.4. Поставщик гарантирует:
2.4.1. высокое качество Товара и его полное соответствие требованиям законодательства, техническим регламентам и иным документам, устанавливающим соответствующие требования;
2.4.2. для отдельных видов Товара, а именно для щитового оборудования, - высокое качество изготовления и сборки; изготовление Товара в полном соответствии с описанием и технической спецификацией.
2.5. Гарантийный срок на Товар составляет двадцать четыре месяца с даты ввода Товара в эксплуатацию, но не более тридцати месяцев с даты поставки Товара Покупателю. На Товар (комплектующие изделия), переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, исчисляемый с момента передачи Товара (комплектующего изделия), предоставляемого взамен, если иное не предусмотрено Договором.
2.6. Если во время гарантийного периода выявятся недостатки Товара, Поставщик обязуется за свой счет устранить обнаруженные недостатки или заменить Товар. Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет устраняет неполадки в работе Товара, производит замену вышедших из строя систем и деталей Товара при условии соблюдения Покупателем правил, указанных в инструкциях на Товар, в противном случае указанные выше работы и замена вышедших из строя систем и деталей Товара производится за счет Покупателя.
2.7. Претензии по гарантиям, относящимся к качеству Товара или документации на него, должны быть направлены Поставщику не позднее тридцати календарных дней, следующих за днем истечения срока гарантии, при условии, что недостатки были выявлены в течение гарантийного срока.

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Передать Товар надлежащего качества в объеме и сроки, предусмотренные Договором.  
3.1.2. Выставить Покупателю счет на оплату Товара в течение пяти рабочих дней, следующих за днем подписания Договора. 
3.1.3. Направить Покупателю уведомление о готовности Товара к отгрузке не позднее, чем за пять рабочих дней, включая и случаи самовывоза (п. 5.4.1 Договора), и случаи доставки Товара Покупателю Поставщиком или привлечённой транспортной компанией (п. 5.4.2 Договора).  
3.1.4. Передать Покупателю акт приема-передачи Товара в день поставки Товара Покупателю (в случае самовывоза Товара и в случае доставки Товара Поставщиком), а в случае доставки Товара Покупателю привлеченной транспортной компанией – направить Покупателю акт приема-передачи Товара по адресу электронной почты Покупателя, указанному в Договоре, в течение трех рабочих дней, следующих за днем доставки Товара. 
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. Не передавать Товар Покупателю до момента его полной оплаты. 
3.2.2. Досрочно поставить Товар полностью или частично. 
3.2.3. Требовать оплаты Товара в объеме и сроки, предусмотренные Договором.
3.2.4. В одностороннем порядке произвести сверку взаимных расчетов при наличии встречных обязательств перед Покупателем, возникших в ходе исполнения Договора. 
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Оплатить Товар и принять поставленный Товар, осуществив при этом его проверку по ассортименту, количеству и характеристикам.
3.3.2. Обеспечить приём и выборку Товара со склада Поставщика в течение четырнадцати календарных дней, следующих за днем получения уведомления о готовности Товара к отгрузке, а в случае доставки Товара на склад Покупателя Поставщиком или привлечённой транспортной компанией - произвести приёмку Товара в течение двух календарных дней, следующих за днем его доставки.
3.3.3. Подписать акт приема-передачи Товара и передать его Поставщику в момент выборки и приема Товара (в случае самовывоза Товара Покупателем и в случае доставки Товара Поставщиком), а в случае доставки Товара Покупателю привлеченной транспортной организацией - в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения акта приема-передачи Товара, либо направить Поставщику в течение этих же сроков мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи Товара. 
3.4. Покупатель вправе:
3.4.1. Требовать поставку Товара в объеме и сроки, предусмотренные Договором и Спецификацией. 
3.4.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества в случаях, предусмотренных Договором. 
3.4.3. Отказаться от приема Товара в случаях, предусмотренных Договором. 

4. Цена Товара и порядок расчетов

4.1. Цена Товара устанавливается в Спецификации.
4.2. Цена Товара включает в себя НДС (20%). Если иное не предусмотрено Спецификацией или Договором, в стоимость Товара включены все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, работ и услуг по Договору, в том числе: расходы по упаковке маркировке; расходы по оформлению необходимой документации; расходы по погрузке; при условии доставки Товара на объект Покупателя – расходы по транспортировке Товара; налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Покупатель производит предоплату в размере 100% стоимости Товара, указанной в Спецификации, на основании выставленного Поставщиком счета в течение пятнадцати календарных дней, следующих за днем получения счета по адресу электронной почты, указанной в Договоре. 
4.4. Проценты на сумму аванса не начисляются и не подлежат уплате Поставщиком. 
4.5. Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.6. Оплата за Товар, поступившая на расчетный счет Поставщика от третьего лица без предварительного письменного согласования Сторонами, Поставщиком не засчитывается в счет оплаты Товара. В этом случае Поставщик вправе произвести возврат денежных средств без уведомления Покупателя.
4.7. Поставщик имеет право передать Товар полностью или частично Покупателю до поступления оплаты за Товар в полном объеме. При этом максимально допустимый размер общей суммы задолженности Покупателя перед Поставщиком может быть указан в дополнительном соглашении к Договору или установлен Поставщиком в одностороннем порядке. 
4.8. Возможность отсрочки/рассрочки оплаты аванса Стороны устанавливают в дополнительном соглашении к Договору, которое подписывается Сторонами до момента передачи Товара Покупателю. 4.9. При наличии встречных обязательств Поставщика перед Покупателем, возникших в процессе исполнения Договора, Поставщик вправе произвести взаимозачёт в одностороннем порядке без подписания с Покупателем актов взаимозачёта. Такой взаимозачёт считается согласованным с Покупателем. Покупатель не вправе произвести взаимозачёт в одностороннем порядке, то есть совершение зачета посредством одностороннего волеизъявления Покупателя невозможно. 
4.10. Сверка расчётов между Покупателем и Поставщиком проводится до десятого числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года – не позднее пятнадцатого января года, следующего за отчётным, с составлением Поставщиком акта сверки взаимных расчётов, который подписывается Сторонами. Стороны признают, что подписанный акт сверки взаимных расчётов подтверждает наличие дебиторской (кредиторской) задолженности Сторон.
4.11. По требованию любой из Сторон составляется акт сверки взаиморасчетов между Сторонами дебиторской и кредиторской задолженности с предоставлением соответствующего акта Стороной, которая инициировала проведение сверки. Проект акта сверки взаиморасчетов предоставляется по электронной почте, заказным (простым) почтовым отправлением или курьером и подлежит возврату с отметкой о согласовании или разногласий по данным учета в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения данного проекта.

5. Сроки и условия поставки Товара 

5.1. Сроки поставки Товара устанавливаются в Спецификации.
5.2. Поставщик приступает к поставке Товара после поступления на расчетный счет Поставщика авансового платежа в соответствии с п. 4.3 Договора. Если Поставщик воспользуется своим правом поставить Товар полностью или частично до момента поступления оплаты за Товар, то он вправе запросить у Покупателя гарантийное письмо о согласии Покупателя на досрочную приемку Товара.
5.3. При нарушении Покупателем срока оплаты Товара (п. 4.3 Договора), Поставщик вправе в одностороннем порядке продлить срок поставки на срок, соразмерный дням просрочки оплаты.
5.4. Порядок поставки Товара устанавливается Сторонами в Спецификации. Если иное не установлено Спецификацией, поставка Товара может производиться в следующем порядке:
5.4.1. Поставка Товара осуществляется путем его выборки Покупателем по адресу (самовывоз): Московская область, г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Промышленная 49А. При получении Товара Покупатель обязан обеспечить наличие у своего представителя надлежащим образом оформленной доверенности или печати организации и документа, удостоверяющего личность гражданина.
5.4.2. По письменной договоренности Сторон поставка Товара может осуществляться транспортом Поставщика или посредством привлеченной транспортной компании. Покупатель направляет Поставщику письмо-заявку на отправление груза с указанием транспортной компании, наименования грузополучателя, пункта назначения. Если иной порядок расчетов не согласован в Спецификации или Договоре, оплату за транспортно-экспедиционные услуги осуществляет Покупатель перевозчику (транспортной компании) на условиях и в сроки, установленных данной транспортной компанией.
5.5. Покупатель должен осуществить выборку и прием Товара в течение четырнадцати календарных дней, следующих за днем получения от Поставщика уведомления о готовности Товара к отгрузке, направленного Поставщиком по адресу электронной почты, указанному в Договоре. Иной срок может быть согласован Сторонами в письменном виде. Покупатель должен осуществить прием Товара в случае доставки Товара на склад Покупателя Поставщиком или привлечённой транспортной компанией в течение двух календарных дней, следующих за днем доставки Товара. 
5.6. Погрузка Товара на транспорт Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.
5.7. Покупатель не вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена не более чем на пять рабочих дней.
5.8. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, а также моментом перехода права собственности от Поставщика к Покупателю и риска случайной гибели или случайного повреждения Товара считается:
5.8.1. Дата получения Товара Покупателем на условиях самовывоза;
5.8.2. При доставке Товара Поставщиком – дата передачи Товара Покупателю.
5.8.3. При доставке Товара привлеченной транспортной компанией:
- датой поставки считается дата принятия Товара перевозчиком, указанная в документе, подтверждающем принятие Товара перевозчиком;
- моментом перехода права собственности на Товар считается момент передачи Товара перевозчиком Покупателю.

6. Приемка Товара

6.1. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения Договора. В случаях, когда Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или Договора не принимает Товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя принять Товар или отказаться от исполнения Договора с применением предусмотренных Договором мер ответственности к Покупателю.
6.2. Покупатель обязан направить своего представителя, уполномоченного на приемку Товара доверенностью или иным документом. Покупатель также обязан совершить и другие действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения Товара.
6.3. Покупатель осуществляет приемку Товара по ассортименту, количеству и характеристикам в следующем порядке:
- на условиях самовывоза приемка осуществляется при получении Товара на складе Поставщика в момент передачи Товара Покупателю и подписания соответствующих документов;
- на условиях доставки силами Поставщика приемка осуществляется на объекте Покупателя, при этом Покупатель подписывает документы о приемке Товара;
- в случае получения Товара от перевозчика (транспортной компании), Покупатель (грузополучатель) обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар от транспортной компании с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность соответствующего вида транспорта, подписать транспортную накладную.
6.4. В случае, если при приемке Товара на условиях самовывоза или доставки Товара силами Поставщика, у представителя Покупателя не будет при себе доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия, Покупатель обязуется в течение одного рабочего дня направить средствами факсимиле или электронной почты копию доверенности или иного документа на представителя с последующей передачей оригинала доверенности или иного документа.
6.5. По результатам приемки Товара Покупатель передает Поставщику подписанный акт приема-передачи Товара (п. 3.3.3 Договора) в момент выборки и приема Товара или предоставляет в письменном виде мотивированный отказ от его подписания. В случае доставки Товара привлеченной транспортной компанией Покупатель в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения от Поставщика акта приема-передачи Товара, подписывает и направляет Поставщику акт приема-передачи Товара, или мотивированный отказ от его подписания по адресу электронной почты, указанному в Договоре, а  также  заказным (простым)  почтовым  отправлением  по адресу:
ООО «ЭЛСИН», 143986, Московская область, г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Промышленная 49А. В случае, если в течение указанных сроков Покупатель не передаст/не направит Поставщику подписанный Покупателем акт приема-передачи Товара или мотивированный отказ от его подписания, Товар считается принятым Покупателем в полном объеме. 
6.6. В случае существенного нарушения требований к ассортименту, количеству и характеристикам Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо появляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору отказаться от исполнения Договора, потребовать замены на Товар надлежащего качества в срок не более тридцати календарных дней.
6.7. При наличии споров и разногласий по поводу внешних недостатков Товара претензии предъявляются Поставщику в письменном виде не позднее четырнадцати календарных дней, следующих за днем передачи Товара Покупателю. В этом случае Покупатель обязан составить рекламационный акт, в котором указывает характер выявленных при приемке Товара недостатков, а также вызвать Поставщика для составления двухстороннего акта. Видео- и фотоматериалы принимаются Поставщиком как доказательство наличия недостатков Товара. В случае если Поставщик не прибыл в согласованный Сторонами срок либо не отреагировал на уведомление о вызове Поставщика, Покупатель имеет право составить рекламационный акт в одностороннем порядке.
6.8.	По требованию Поставщика Покупатель обязан возвратить в адрес Поставщика Товар, имеющий недостатки, в срок, указанный в требовании.
6.9. В случае, если в установленный Договором срок Покупатель не осуществит выборку и прием Товара (при условии самовывоза Товара Покупателем), Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты хранения Товара в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки (хранения). Оплата хранения Товара не освобождает Покупателя от обязанности оплатить неустойку за просрочку выборки или приемки Товара, установленную п. 7.3.2 Договора. 
6.10. Стороны согласовали, что подписанный Сторонами акт приема-передачи Товара, а также акт приема-передачи Товара, подписанный Поставщиком и переданный и/или направленный им Покупателю, имеет приоритетную юридическую силу перед остальными документами, подписываемыми в рамках Договора в подтверждение передачи Товара Покупателю. 

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.
7.2. Поставщик во всех случаях не возмещает Покупателю упущенную выгоду. Ответственность Поставщика в случае обнаружения недостатков Товара ограничивается гарантийными обязательствами. С Поставщика не подлежат взысканию понесённые Покупателем убытки, в частности, но не ограничиваясь: упущенная выгода, косвенный ущерб, включая иски третьих лиц.
7.3. Поставщик вправе взыскать неустойку с Покупателя в следующих случаях:
7.3.1. В случае просрочки внесения предоплаты (п. 4.3 Договора) Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем неустойки (пеней) в размере 0,25% суммы задолженности за каждый день просрочки. Оплата неустойки осуществляется Покупателем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем поступления соответствующего счёта/требования от Поставщика.
7.3.2. В случае просрочки выборки Товара Покупателем (п. 5.5 Договора) Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем неустойки (пеней) в размере 0,25% стоимости непринятого Товара за каждый день просрочки. Оплата неустойки осуществляется Покупателем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем поступления соответствующего счёта/требования от Поставщика.
7.4. Поставщик вправе потребовать возмещения Покупателем убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).
7.5. В случаях неправомерного удержания Покупателем денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в уплате подлежат уплате проценты на сумму долга (ст. 395 ГК РФ).
7.6. Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения обязательства Покупателем Поставщик продал Товар другому лицу по более низкой, чем предусмотренная Договором, но разумной цене, Поставщик может предъявить Покупателю требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной сделке.
7.7. За неисполнение и /или ненадлежащее исполнение Покупателем условий Договора Поставщик вправе приостановить отгрузку Товара до момента устранения Покупателем нарушений условий Договора.
7.8. Убытки (штрафные санкции), которые могут возникнуть у Поставщика в связи с несоблюдением правил доставки Товара Покупателем или транспортной компанией (при перегрузе автотранспортного средства, несоблюдения габаритов) перед третьими лицами, Покупатель компенсирует в полном объеме на основании выставленного Поставщиком счёта. Оплата осуществляется Покупателем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем поступления соответствующего счёта/требования от Поставщика.
7.9. Поставщик не несет ответственности за неисправности Товара, возникшие в результате следующих действий Покупателя и третьих лиц: эксплуатации Товара с нарушением инструкции по эксплуатации; некачественного монтажа Товара с несоблюдением инструкции по монтажу Товара; неквалифицированных действий монтажной организации, повлекших за собой выход из строя Товара или его частей либо приведших к нарушению эксплуатационных характеристик Товара; за механические повреждения Товара, произошедшие после передачи Товара в распоряжение Покупателя.
7.10. В случае нарушения сроков поставки Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком неустойки (пеней) в размере 0,25% стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5% его общей цены.
7.11. Поставщик не несёт ответственности и не возмещает Покупателю никакие штрафные санкции, пени, неустойку, иные платежи, которые возникли или могут возникнуть на стороне Покупателя в результате увеличения срока поставки Товара, при условии, что данное увеличение сроков поставки возникло не по вине Поставщика, а по вине производителей Товара, комплектующих частей, а также иных третьих лиц. Поставщик не несёт ответственности и не возмещает Покупателю никакие штрафные санкции, пени, неустойку, иные платежи, которые возникли или могут возникнуть на стороне Покупателя в связи с договором между Покупателем и какими-либо третьими лицами.
7.12. Любая из Сторон Договора не несет ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие данных обстоятельств, должна немедленно известить в десятидневный срок другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обстоятельств по Договору.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, Стороны стремятся разрешить путем переговоров.
8.2. В случае если споры и разногласия, указанные в п. 8.1 Договора, не могут быть разрешены Сторонами путем переговоров, Стороны используют претензионный (досудебный) порядок разрешения споров. Претензионный порядок разрешения споров обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию составляет десять рабочих дней, следующих за днем ее получения Стороной, которой она адресована. 
8.3. Претензии в обязательном порядке направляются Сторонами заказным (простым) почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату по месту нахождения Стороны, указанному в Договоре. Также претензия может быть направлена (продублирована) по адресу электронной почты Стороны, указанному в Договоре. 
8.4. В случае неурегулирования разногласий путем использования Сторонами претензионного порядка Стороны могут использовать судебный порядок. Споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы (договорная подсудность).

9. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
9.2. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон. При этом Сторона, намеренная расторгнуть Договор, обязана в письменном виде предупредить об этом другую Сторону не менее чем за четырнадцать календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При одностороннем отказе от исполнения Договора он считается расторгнутым с момента получения одной Стороной соответствующего уведомления от другой Стороны. Расторжение Договора в одностороннем порядке Стороной, у которой имеются непогашенные обязательства по Договору при наличии исполненных обязательств другой Стороной, не допускается. 
9.3. Расторжение Договора не прекращает исполнение своих обязательств по Договору Сторонами и не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора.
9.4. В случае нарушения Покупателем обязанности по выборке Товара более чем на сорок пять календарных дней Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив уведомление Покупателю. Указанное нарушение признается Сторонами существенным (ст. 523 ГК РФ).
9.5. Если Покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или Договора не принимает Товар или отказывается его принять, Поставщик вправе потребовать от Покупателя приемки Товара или отказаться от исполнения Договора. Если Покупатель отказывается оплатить Товар, Поставщик вправе потребовать его оплаты либо отказаться от исполнения Договора.

10. Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания Сторонами.
10.2. Все юридически значимые сообщения должны направляться по адресу, указанному в Договоре. Юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий, влекут для Стороны такие последствия с момента доставки ей соответствующего сообщения. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или адресат не ознакомился с ним.
10.3. Об изменениях адресов и реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в течение пяти рабочих дней, следующих за днем такого изменения.
10.4. Все переговоры, соглашения и переписка, ранее имевшие место между Сторонами по поводу условий Договора, теряют силу с даты его подписания.
10.5. Все изменения, дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, путем составления и подписания единого документа либо обмена письмами и подписаны обеими Сторонами.
10.6. Документы, направленные по электронной почте, до получения подлинников документов признаются Сторонами как документы, имеющие юридическую силу, при условии, что они содержат подписи и печати Сторон. Подлинники таких документов должны направляться по почте заказным (простым) отправлением с уведомлением о вручении или непосредственно доставляться курьером под расписку о вручении другой Стороне в течение четырнадцати календарных дней, следующих за днем их направления по электронной почте, если иной срок для отдельных видов документов не установлен Договором. 
10.7. Каждая из Сторон гарантирует, что на дату подписания Договора не имеет признаков неплатежеспособности, не имеет долгов и/или любых иных неисполненных обязательств, которые могут повлечь ее банкротство как юридического лица, что ей ничего не известно о кредиторах, которые могут обратиться в суд с иском о признании банкротом юридического лица, в отношении нее не возбуждено дел о несостоятельности (банкротстве), не введено процедур наблюдения, финансового оздоровления, конкурсного производства, Сторона не признана банкротом.
10.8. Стороны обязуются не разглашать, не распространять, не использовать во вред друг другу конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в процессе исполнения Договора.
10.9. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из Договора или связанные с ним, третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
10.10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.11. Приложения к Договору: Спецификация (Приложение № 1). 

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Поставщик	Покупатель	
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛСИН» 	________________	
Юридический адрес: 109542, г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 97, к. 2, оф. 14/1

Почтовый адрес (только для направления почтовой корреспонденции): 143985, Московская область, г. Балашиха, мкр. Саввино, Промышленная улица, дом 49а

ОГРН 5157746160292
ИНН/КПП 7721398831/772101001
Р/с
 В ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ
 (ПАО),
  БИК 044525411,
  К/с 30101810145250000411

Тел.: +7 (495) 225-99-15
Электронная почта: info@lsin.ru

Генеральный директор 

____________________/Катринец М.Ю. 
	Адрес: __________________

ОГРН _____________
ИНН/КПП ________________

Р/с _______________
в ___________________
БИК _____________
К/с ____________

Тел.: ___________
Электронная почта: _______________

_______________(должность)

______________________/ФИО